de en cz ru
стартовая страница

Условия сотрудничества

Общие условия заключения сделки

 

Условия заключения сделки

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ: Следующие условия заключения сделки образуют неотъемлемую составную часть находящейся на обороте страницы правовой сделки, заключенной в установленном законом порядке путем подписания бланка заказа. Однако фирма-поставщик имеет право в течение двух месяцев с момента получения фирмой-поставщиком бланка заказа письменно отказаться от выполнения заказа и поставки заказанного товара, что имеет следствием для обеих договаривающихся сторон бесплатную отмену договора. Устные договоренности, дополнения или изменения условий заключения сделки, а также устные указания по монтажу, обсуждения плана и строительства определенно требуют письменного подтверждения руководства фирмы, для того чтобы быть обязательными для фирмы-поставщика. Возможная поставка не является признанием возможных отклоняющихся устных договоренностей или указаний.

 

2. ЦЕНА: Фирма-поставщик гарантирует согласованную цену на 1 год от даты заказа. Если выполнение заказа затягивается сверх этого срока по причинам, за которые несет ответственность заказчик, то фирма-поставщик имеет право увеличивать согласованную цену в соответствии с возросшими расходами на заработную плату и материалы.

 

3. ОПЛАТА И ЗАПРЕТ НА ВЗАИМНОЕ ПОГАШЕНИЕ ВСТРЕЧНЫХ ТРЕБОВАНИЙ: При просрочке оплаты начисляются 12 % годовых. Платежи должны осуществляться только непосредственно фирме-поставщику. Платежи представителям фирмы-поставщика могут производиться только по предварительному письменному разрешению фирмы-поставщика. При предоставлении возможности уплаты по частям прострочка считается согласованной, и вся неуплаченная остальная сумма требования фирмы-поставщика подлежит оплате немедленно и полностью, если заказчик более чем на 14 дней просрочил даже только один взнос при оплате в рассрочку. Заказчик не имеет права удерживать платежи из-за гарантийных претензий по причине недостатков или из-за прочих встречных претензий (в том числе и по причине возмещения ущерба и т.д.). Согласованная цена поставки должна полностью уплачиваться без принятия во внимание возможных встречных требований заказчика. Заказчик не имеет права рассчитываться по требованиям фирмы-поставщика встречными требованиями любого вида и на любом правовом основании (запрет компенсации).

 

4. ОГОВОРКА О СОХРАНЕНИИ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ: Все поставленные товары остаются собственностью фирмы-поставщика до полного выполнения всех обязательств заказчика, вытекающих из деловой связи. При передаче в залог или ином использовании заказчик обязан заявлять о праве собственности фирмы-поставщика и незамедлительно объясняться с фирмой-поставщиком.

 

5. ПОСТАВКА И СРОК ПОСТАВКИ: Если во время выполнения поставки (заказа) происходят события, которые делают невозможным выполнение заказа на согласованных условиях (форс-мажор, забастовка и т.д.) или влекут за собой неприемлемое повышение издержек производства, то фирме-поставщику предоставляется возможность отказаться от поставки, если заказчик не согласен с новой ценой или измененными положениями. При отказе заказчик обязан принять по действующим ценам уже изготовленный или находящийся в изготовлении товар. Претензии на возмещение ущерба и отказ от договора из-за превышения срока поставки исключены. Если при выдаче заказа достигается письменная договоренность о пене, то она налагается только в том случае, если просрочка поставки возникла не из-за фирм-субпоставщиков или по другим обстоятельствам, на которые не может повлиять фирма-поставщик. Впредь для того, чтобы соглашение о пене имело юридическую силу, требуется последующее дополнительное письменное подтверждение руководства фирмы-поставщика. Если товар получается заказчиком не с завода-поставщика, то получение завершено, как только товар покидает склад за счет заказчика. Товар находится в пути на риск заказчика.

Фирма-поставщик имеет право осуществлять частичные или предварительные поставки и выставлять на них счет. Точное время поставки определяет фирма-поставщик. Расходы, возникшие из-за отказа в получении, несет покупатель. Накладные, которые не подписываются покупателем, автоматически считаются полученными, если причина неподписания заключается только в дефекте продукта, в поставке или в монтаже. Отправка обратно ненужных частей должна согласовываться с фирмой Bräuer. Между поставкой и возвратом может проходить не более 3 месяцев. Расходы на получение обратно или отправку обратно несет покупатель. Специально изготовленные изделия в принципе не принимаются обратно.

 

6. ОТПРАВКА: Транспортировка всегда осуществляется за счет и на риск заказчика или получателя. Выбор транспортного средства и маршрута остается за фирмой-поставщиком. О разгрузке поставки должен позаботиться заказчик (при поставках транспортно-экспедиционными агентствами для этого требуется штабелеукладчик или фронтальный погрузчик). При доставке «франко фирма» также понимается поставка без разгрузки. Если имеются утрудненные обстоятельства для доставки (узкие повороты, узкая улица, заснеженная проезжая часть дороги и т.д.) заказчик должен позаботиться о том, чтобы товар бесплатно разгружался или мог разгружаться где-либо в другом месте бесплатно.

 

7. УПАКОВКА: Упаковочные материалы оплачиваются заказчиком. Он должен позаботиться о его возврате и транспортировке обратно, если это требуется.

 

8. ВОЗРАЖЕНИЯ, ПРЕТЕНЗИИ: Рекламации по поводу поставки, монтажных или штукатурных работ должны предъявляться фирме-поставщику в течение трех дней после получения поставки или выполнения работ. Если претензия и/или рекламация предъявляется не в течение этого срока, то поставка или работа считается одобренной как не имеющая недостатков, и при наступлении этого гипотетического одобрения у заказчика не могут возникать любые притязания на возмещение убытков на любом правовом основании.

Поэтому для этой сделки четко согласовано гипотетическое одобрение, изложенное в § 377 HGB (Торгового кодекса).

 

9. АННУЛИРОВАНИЕ: После подписания изложенного на обратной стороне страницы заказа заказчик обязан соблюдать договор. Если фирма-поставщик соглашается с аннулированием договора заказчиком, то он должен уплатить 25 % суммы от цены заказа в качестве сбора за аннулирование.

 

10. ГАРАНТИЯ: Для гарантии действуют соответствующие положения закона. Если согласованные условия оплаты не соблюдаются пунктуально, то заказчик теряет любое право на гарантию.

Естественный износ, дефект из-за неправильного или неквалифицированного обращения или прочие чрезвычайные внешние или насильственные влияния, во всяком случае, не подпадают под гарантию фирмы-поставщика.

За те части товара, которые фирма-поставщик приобрела у субпоставщиков, фирма-поставщик несет ответственность только в рамках принадлежащих ей самой гарантийных прав по отношению к субпоставщикам.

Гарантийные работы фирмы-поставщика не вызывают продление гарантии. Также не начинается новый отсчет срока гарантии. Дорожные расходы на отправку материала и/или монтера должны и в случае выполнения гарантийных работ отдельно оплачиваться заказчиком.

 

11. МОНТАЖ: Паушальные расходы на монтаж или бесплатный монтаж касаются только чисто работы по монтажу механической установки, причем заказчик должен предоставлять за свой счет монтеру 1-2 знающих дело помощников. Все долбежные, штукатурные и электромонтажные работы должен, если это требуется, надлежащим образом и полностью выполнять перед началом монтажа заказчик (на стройке). Заказчик обязан доводить выполнение этих предварительных работ до сведения фирмы-поставщика. Кроме того, заказчик должен предоставить в распоряжение электроэнергию, воду и материал для лесов. Он должен позаботиться о том, чтобы структура почвы, фундаменты, каменные стены, потолки или другие несущие элементы, необходимые для обычного монтажа, были выполнены без недостатков и в соответствии с требованиями монтажа и удовлетворяли требованиям, касающимся статики, и строительным требованиям. В противном случае заказчик сам несет ответственность, если по причине упущений с его стороны или неудовлетворительных предварительных работ происходит задержка поставки фирмы-поставщика или если поставка или монтаж не могут быть выполнены или завершены надлежащим образом; в этом случае определенно исключаются любые претензии заказчика на возмещение убытка.

Все дополнительные задания, которые не приведены в размещенном на обратной стороне страницы заказе, а также все дополнительно необходимые затраты материала и времени должны дополнительно оплачиваться заказчиком по обычным тарифам и ценам; а именно, как в том случае, когда паушальные расходы на монтаж были согласованы, так и в том случае, когда паушальные расходы на монтаж не были согласованы. Монтерам фирмы-поставщика за счет заказчика следует предоставлять соответствующее проживание и питание.  Если при монтаже, ремонте, гарантии требуются дополнительные и/или сварочные работы на оцинкованных деталях и если эти детали обрабатываются холодным цинком фирмы-поставщика, то заказчику в этом отношении не полагается выдвигать никакие претензии любого вида из-за уменьшения качества и т.д.

 

12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ: За убытки, возникающие вследствие неудовлетворительной поставки или работы фирмы-поставщика, фирма-поставщик несет ответственность только в такой степени, в какой ей или отвечающим за нее сотрудникам может быть вменен в вину умысел или грубая халатность. Ответственность фирмы-поставщика за легкую халатность определенно исключается. Во всяком случае исключены претензии на возмещение ущерба за перерывы в эксплуатации, чистые имущественные убытки, собственные затраты заказчика, убытки от мороза, чрезмерную нагрузку на материал и косвенные убытки. Если это исключение ответственности будет недействительным, то ограничение ответственности умыслом и грубой халатностью считается определенно согласованным и для этих случаев.

 

13. ПЛАНЫ И ДОКУМЕНТАЦИЯ: Если выполнение договора связано с составлением фирмой-поставщиком строительных и предназначенных для предъявления планов, то планы считаются найденными заказчиком в порядке и одобренными им, если он не требует в течение недели после передачи их изменения или исправления. Если после одобрения потребуются изменения, то заказчик обязан оплатить увеличивающиеся дополнительные расходы фирмы-поставщика. При бóльших затратах на планирование (например, поездки, обсуждения и т.д.), выходящих за пределы 5 часов, фирма-поставщик имеет право выставлять в счет расходы на планирование. Заказчик не должен предъявлять никаких претензий в отношении изменений конструкции, материала и размеров, которые не оказывают отрицательное влияние на работу заказанных установок.

Вся техническая и коммерческая документация всегда остается интеллектуальной собственностью фирмы-поставщика и находится под защитой соответствующих положений закона касательно тиражирования, копирования, конкуренции и т.д.

 

14. МЕСТО ВЫПОЛНЕНИЯ И ПОДСУДНОСТЬ: Местом выполнения всех претензий в связи со сделкой является город Гаага. Для всех споров по этому договору и возможным дополнительным заданиям считается согласованной местная компетенция объективно принимаемого во внимание суда для 4400 Штайр. Фирма-поставщик может, разумеется, по своему выбору подавать иск и по месту общей подсудности заказчика.

 

 

Geschäftsbedingungen der Stalltechnik Ing. Bräuer GmbH

 

Allgemeines:

Die folgenden Geschäftsbedingungen bilden einen integrierten Bestandteil des umseitigen Rechtsgeschäftes, welches durch Unterfertigung des Bestellscheines rechtsverbindlich abgeschlossen wurde. Die Lieferfirma ist aber berechtigt, innerhalb von zwei Monaten ab Eingang des Bestellscheines bei der Lieferfirma die Zuhaltung des Vertrages und die Lieferung der bestellten Ware schriftlich abzulehnen, was für beide Vertragsteile die kostenlose Vertragsaufhebung zur Folge hat. Mündliche Vereinbarungen, Ergänzungen oder Änderungen der Geschäftsbedingungen, sowie mündliche Montageanweisungen, Plan- und Baubesprechungen bedürfen ausdrücklich der schriftlichen Bestätigung durch die Geschäftsführung, um für die Lieferfirma verbindlich zu sein. Eine eventuelle Lieferung gilt nicht als Anerkennung allfälliger abweichender mündlicher Vereinbarungen oder Anweisungen.

 

Preis:

Die Lieferfirma garantiert den vereinbarten Preis für die Dauer von 3 Monaten ab Bestelldatum. Sollte sich die Auftragserfüllung aus Gründen die auf Seiten des Bestellers liegen, über diese Frist hinaus verzögern, so ist die Lieferfirma berechtigt, den vereinbarten Preis entsprechend den gestiegenen Lohn- und Materialkosten zu erhöhen. Mehr- und Minderlieferungen werden jedenfalls nach tatsächlichem Verbrauch abgerechnet.

 

Zahlung und Aufrechnungsverbot:

Bei Zahlungsverzug werden 12 % p.a. verrechnet. Zahlungen dürfen nur direkt an die Lieferfirma erfolgen. Zahlungen an Vertreter der Lieferfirma dürfen nur mit der vorherigen besonderen schriftlichen Genehmigung durch die Lieferfirma vorgenommen werden. Bei Gewährung von Teilzahlungen gilt Terminsverlust als vereinbart und ist der gesamte aushaftende restliche Forderungsbetrag der Lieferfirma sofort zur Gänze zur Zahlung fällig, wenn der Besteller auch nur mit einer Teilzahlungsrate länger als 14 Tage in Verzug gerät. Der Besteller ist nicht berechtigt, Zahlungen wegen Gewährleistungsansprüchen aufgrund von Mängeln oder wegen sonstiger Gegenansprüche (auch aus dem Titel des Schadenersatzes, etc.) zurückzubehalten. Der vereinbarte Lieferpreis ist ohne Bedachtnahme auf allfällige Gegenforderungen des Bestellers vollständig zu bezahlen. Der Besteller ist nicht berechtigt, mit Gegenforderungen gleich welcher Art und aus welchem Rechtsgrund, gegen die Forderungen der Lieferfirma aufzurechnen (Kompensationsverbot).

 

Eigentumsvorbehalt:

Alle gelieferten Waren bleiben bis zur vollständigen Abdeckung sämtlicher Verbindlichkeiten des Bestellers aus der Geschäftsverbindung Eigentum der Lieferfirma. Bei Pfändung oder sonstiger Inanspruchnahme ist der Besteller verpflichtet, das Eigentumsrecht der Lieferfirma geltend zu machen und die Lieferfirma unverzüglich zu verständigen.

 

Lieferung und Lieferzeit:

Falls während der Ausführung einer Lieferung (Bestellung) Ereignisse auftreten, welche die Erfüllung des Auftrages zu den vereinbarten Bedingungen unmöglich machen (höhere Gewalt, Streik, usw.) oder eine unzumutbare Erhöhung der Gestehungskosten nach sich ziehen, steht es der Lieferfirma frei, von der Lieferung zurückzutreten, falls der Besteller den neuen Preis oder den geänderten Bestimmungen nicht zustimmt. Bei Rücktritt ist der Besteller verpflichtet, die schon fertiggestellte oder in Fertigung befindliche Ware zu den geltenden Preisen abzunehmen. Schadenersatzansprüche des Bestellers und Rücktritt vom Vertrag wegen Lieferzeitüberschreitung sind ausgeschlossen. Wird bei der Auftragserteilung schriftlich eine Pönale zu Lasten der Lieferfirma vereinbart, wird diese nur dann gewährt, wenn der Lieferverzug nicht durch Zulieferfirmen oder andere nicht von der Lieferfirma beeinflussbare Umstände entstanden ist. Planänderungen und Auftragsänderungen verlängern angemessen die Lieferzeit. Weiters bedarf es zur Rechtswirksamkeit der Pönalevereinbarung einer nachfolgenden zusätzlichen schriftlichen Bestätigung durch die Geschäftsführung der Lieferfirma. Wird die Ware vom Besteller nicht ab Lieferwerk abgenommen, so ist die Abnahme vollendet, sobald die Ware für Rechnung des Bestellers das Lager verlässt. Die Ware reist auf Gefahr des Bestellers. Die Lieferfirma ist berechtigt, Teil- oder Vorlieferungen durchzuführen und in Rechnung zu stellen. Die exakte Lieferzeit bestimmt die Lieferfirma. Durch Annahmeverweigerung entstandene Kosten trägt der Besteller. Lieferungen, deren Lieferscheine vom Besteller nicht unterschrieben werden, gelten trotzdem als angenommen. Die Rücksendung von bestellten, aber dann nicht benötigten Teilen muss mit der Lieferfirma vereinbart werden. Zwischen Lieferung und Retournierung der Waren dürfen nicht mehr als 3 Monate liegen. Für Retourwaren werden 20 % vom Warenwert für den Lagerarbeitsaufwand verrechnet. Kleinteile werden nur gutgeschrieben, wenn sie noch originalverpackt sind. Sonderanfertigungen oder Sonderbestellungen werden nicht zurückgenommen. Das Retourmaterial muss in unverschmutzten, wieder verkaufbaren Zustand sein. Die Kosten für die Rücksendung bzw. Rückholung trägt der Besteller.

 

Versand:

Der Transport erfolgt immer auf Rechnung und Gefahr des Bestellers bzw. Empfängers. Die Wahl des Transportmittels und Transportweges bleibt der Lieferfirma überlassen. Für das Abladen der Lieferung hat der Besteller zu sorgen (bei Lieferungen durch Speditionen wird dazu ein Stapler bzw. Frontlader benötigt ). Auch bei Zustellung „frei Haus“ versteht sich die Lieferung ohne abladen. Sind erschwerte Umstände für die Zustellung gegeben (enge Kehren, schmale Straße, Schneefahrbahn, usw.), hat der Besteller dafür zu sorgen, dass die Ware ohne Kosten für die Lieferfirma woanders abgeladen wird bzw. abgeladen werden darf.

 

Verpackung:

Die Verpackungsmaterialien gehen zu Lasten des Bestellers. Er hat für deren Rückgabe und Rücktransport zu sorgen, wenn dies verlangt wird.

 

Beanstandungen, Mängelrügen:

Reklamationen über Lieferung und Montagearbeiten  haben innerhalb von 3 Tagen nach deren Empfang oder nach Leistungserbringung schriftlich mit konkreter Mängelrüge an die Lieferfirma zu erfolgen. Erfolgt diese Mängelrüge und/oder Reklamation nicht innerhalb dieser Frist, so gilt die Lieferung bzw. Leistungserbringung als mangelfrei erbracht und genehmigt und stehen dem Besteller keine wie auch immer gearteten Ansprüche, gleich aus welchem Rechtsgrund, mehr zu. Es wird daher für diesen Fall ausdrücklich der Anspruchsverlust gemäß § 377 Abs. 2, 378 UGB vereinbart.

 

Rücktritt, Stornierung, Reugeldvereinbarung, Abnahmeverpflichtung:

Bestehen auf Seiten der Lieferfirma begründete Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des Bestellers, so ist die Lieferfirma berechtigt, mit sofortiger Wirkung vom Vertrag zurückzutreten. Der Rücktritt löst keine wie auch immer gearteten Ersatzansprüche für den Besteller aus. Wird die Bestellung durch den Besteller storniert, so ist der Besteller verpflichtet, der Lieferfirma den gemäß § 1168 Abs. 1 ABGB zustehenden Werklohn in der bindend festgelegten pauschalierten Höhe von 30% der Bruttobestellpreissumme als Reugeld iSd § 909 ABGB zu bezahlen. Dieses Reugeld unterliegt keinem richterlichen Mäßigungsrecht. Ist die bestellte Ware allerdings schon teilweise oder zur Gänze produziert bzw. zugekauft, so besteht eine Abnahmeverpflichtung des Bestellers hinsichtlich der produzierten bzw. zugekauften Teile und insoweit eine Verpflichtung zur Bezahlung der Bestellpreissumme für die produzierten bzw. zugekauften Teile (anteilig oder zur Gänze) und zwar auch dann, wenn eine Annahme verweigert wird. Zusätzlich besteht dann bei teilweiser Produktion bzw. teilweisem Zukauf und teilweiser Zahlungspflicht hinsichtlich der offenen restlichen Bestellpreissumme eine anteilige Verpflichtung zur Bezahlung des Reugeldes von 30% der dann noch offenen Bestellpreissumme.

 

Gewährleistung:

Für die Gewährleistung gelten die einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen. Wenn die vereinbarten Zahlungsbedingungen nicht pünktlich eingehalten werden, verliert der Besteller jeden Gewährleistungsanspruch. Natürlicher Verschleiß, Defekt durch falsche bzw. unsachgemäße Behandlung oder Verwendung oder externe Einflüsse fallen jedenfalls nicht in die Gewährleistungsverpflichtung der Lieferfirma. Für diejenigen Teile der Ware, die die Lieferfirma von Unterlieferanten bezogen hat, haftet die Lieferfirma nur im Rahmen der ihr selbst gegen den Unterlieferanten zustehenden Gewährleistungsansprüche. Gewährleistungsarbeiten der Lieferfirma bewirken keine Verlängerung der Gewährleistungsfrist. Die Gewährleistungsfrist beginnt auch nicht neu zu laufen.

 

Montage:

Montagepauschale oder kostenlose Montage bezieht sich nur auf die Montage, wobei der Besteller dem Monteur der Lieferfirma mindestens 2 fachkundige Hilfskräfte auf eigene Kosten beizustellen hat. Andernfalls hat der Besteller den zeitlichen Mehraufwand der Lieferfirma zusätzlich zu bezahlen. Alle Stemm-, Maurer- und Elektroarbeiten, sind, soweit dies erforderlich ist, vom Besteller (bauseits) vor Montagebeginn ordnungsgemäß und vollständig zu erledigen. Der Besteller ist verpflichtet, die Lieferfirma von der Fertigstellung dieser Vorarbeiten in Kenntnis zu setzen. Weiters hat der Besteller Strom, Wasser und Gerüstmaterial beizustellen. Er hat dafür zu sorgen, dass die Bodenbeschaffenheit, die Fundamente, das Mauerwerk, die Decken oder andere tragende Elemente, die für eine ordentliche Montage notwendig sind, mangelfrei und den Erfordernissen der Montage entsprechend ausgeführt sind und den statischen und baulichen Erfordernissen entsprechen. Andernfalls ist der Besteller selbst verantwortlich, wenn es aufgrund Versäumnissen seinerseits oder mangelhafter Vorarbeiten zu einem Lieferverzug der Lieferfirma kommt oder wenn die Lieferung und Montage nicht ordnungsgemäß hergestellt, bzw. abgeschlossen werden kann und sind diesfalls Ersatzansprüche des Bestellers gleich welcher Art ausdrücklich ausgeschlossen. Alle zusätzlichen Aufträge, die nicht in der umseitigen Bestellung angeführt sind, sowie alle zusätzlich erforderlichen Material- und Zeitaufwendungen sind vom Besteller zu den üblichen Tarifen und Preisen zusätzlich zu bezahlen; und zwar sowohl dann, wenn pauschale Montagekosten vereinbart wurden, als auch dann, wenn keine pauschalen Montagekosten vereinbart wurden. Den Monteuren der Lieferfirma sind auf Kosten des Bestellers angemessene Unterkunft und Verpflegung zu gewähren. Sind bei Montage, Reparatur oder Gewährleistung Nacharbeiten und/oder Schweißarbeiten auf verzinkten Teilen notwendig und werden diese mit Kaltzink von der Lieferfirma behandelt, so stehen dem Besteller diesbezüglich keine wie auch immer gearteten Ansprüche aus Qualitätsminderung etc. zu. Die Lieferfirma liefert ausschließlich unvollständige Maschinen im Sinne der Maschinenrichtlinie. Die Inbetriebnahme der Maschinen, in die diese unvollständigen Maschinenteile eingebaut wurden, ist so lange untersagt, bis auf Antrag und Kosten des Bestellers fachkundig durch die zuständigen Stellen festgestellt wurde,  dass diese Maschinen den Bestimmungen der Maschinenrichtlinie entsprechen.                                                   

 

Haftung:

Für Schäden, die infolge mangelhafter Lieferung oder Arbeit der Lieferfirma entstehen, haftet die Lieferfirma nur insoweit, als dieser oder den für sie einzustehenden Mitarbeitern Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last gelegt werden kann. Die Haftung der Lieferfirma für leichte Fahrlässigkeit wird ausdrücklich ausgeschlossen. Jedenfalls ausgeschlossen sind Ersatzansprüche für Betriebsunterbrechungen, reine Vermögensschäden, Eigenaufwendungen des Bestellers, Frostschäden, Überbeanspruchung des Materials und Folgeschäden jeder Art. Sollte dieser Haftungsausschluss unwirksam sein, so gilt die Einschränkung der Haftung auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit auch für diese Fälle ausdrücklich als vereinbart.

 

Pläne und Unterlagen:

Ist die Vertragserfüllung mit der Erstellung von Bau- und Einreichplänen durch die Lieferfirma verbunden, dann gelten die Pläne vom Besteller als für in Ordnung befunden und genehmigt, falls er nicht innerhalb von einer Woche nach Übermittlung derselben Abänderung oder Richtigstellung begehrt. Sollten nach der Genehmigung Änderungen notwendig werden, dann ist der Besteller verpflichtet, die anlaufenden Mehrkosten der Lieferfirma zu vergüten. Aus Konstruktions-, Material- und Maßänderungen, die die Funktion bestellter Anlagen nicht beeinträchtigen, stehen dem Besteller keine Ansprüche zu. Alle technischen und kaufmännischen Unterlagen bleiben stets geistiges Eigentum der Lieferfirma unter Schutz der einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen hinsichtlich Vervielfältigung, Nachahmung, Wettbewerb usw.

 

Erfüllungsort und Gerichtstand, Rechtswahl und internationale Zuständigkeit:

Erfüllungsort für sämtliche Ansprüche  aus der Geschäftsverbindung ist 4441 Wachtberg, Gemeinde Behamberg, Österreich. Für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag und allfälligen Zusatzaufträgen gilt die internationale Zuständigkeit der Gerichte in Österreich und die örtliche Zuständigkeit des sachlich in Betracht kommenden Gerichtes für 4400 Steyr als vereinbart. Die Lieferfirma kann allerdings nach ihrer Wahl auch beim allgemeinen Gerichtsstand des Bestellers klagen. Es gilt ausschließlich österreichisches Recht. Die Anwendbarkeit des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf (CISG) wird ausgeschlossen.

 

 

 

 

 

Ing. Bräuer GmbH Stalltechnik, A-4441 Behamberg, Wachtberg 74, Tel: +43 7252 / 73853-0, Fax: +43 7252 / 75435, E-mail: office@braeuer.cc